f na podnet Objednávateľa na podnet Objednávateľa 

  spolupráca na dobu určitú 

 

Všeobecné obchodní podmienky - P 

ďalej aj ako "VOP-P"

OBSAH 

1. Úvodní ustanovení 

2. Zástupci smluvních stran 

3. Povinnosti objednatele 

4. Dílo, jeho provádění a místo provádění díla 

5. Cena díla a platební podmínky 

6. Zařízení staveniště, stavební deník 

7. BOZP a ochrana životního prostředí 

8. Předání a převzetí předmětu díla 

9. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění 

10. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

11. Smluvní pokuty 

12. Dohoda smluvních stran o doručování 

13. Odstoupení od smlouvy 14. Ochrana obchodního tajemství 

15. Závěrečná ustanovení

 Objednávatel si môže prizvať odborne sposobilu osobu a vyhlasuje, že má aspoň zakladný prehľad v problematike atd. 

 Zhotoviteľ môže odmietnuť zákazku. Za pr

Pokiaľ v zmluve alebo objednávke nie je určené inak ... strany nemajú nárok na náhradu škody.  Iné podmienky je možné dohodnúť osobitne po uzavretí poistenia na základe písomnej dohody oboch strán. Obe strany sa zaväzujú vyvinút maximálne úsilie aby sa akejkoľvek škode predišlo. 

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Strany nemajú nárok na náhradu škody zapríčinenú z omeškania úhrady faktúry alebo zhotovenia diela. 

V prípade odstúpenia od zmluvy 

Vyřízení stavebního povolením se pokaždé rozumí zastupování stavebníka před úřady. Zhotovitel negarantuje vyřízení povolení ani podobné potvrzení. Negarantuje čas, dobu ani termín úřadných úkonu a jednání. 

Pripomienkovaním sa rozumie

Opravou sa rozumie odstránenie Vád a nedorobkov 

 

V prípade, ak sa dielo týka inej predrealizačnej, resp. prípravnej činnosti ako činnosti, ktorej výsledkom je projekt platia pre dielo ekvivalentné podmienky ako pre projekt, ak v VOP-P nie je určené inak s výnimkou stavebným prác a prác a činností s tým spojenými v rámci realizácii stavieb, na ktoré platia "Všeobecné obchodné podmienky - S" ďalej ako ako "VOP-S"

Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností (i součinnosti pri preberaní) není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení vždy o minimálne o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. Platí i pro součinnost při preberaní diela, pokiaľ si Zhotoviteľ vyžiada protokol o odovzdaní a prebratí.

 

 

V prípade ak je  Objednávateľ právnická osoba zmluvné pokuty sú dvojnásobné v neprospech Objednávateľa a Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody. 

 1 POPTÁVKA SLUŽEB 

 1.1 Poptávku lze provést způsobem nabízeným a umožněným dodavatelem na webu nebo jinde (elektronický formulář atp.), písemně, faxem, emailem, telefonicky nebo osobně (viz kontaktní údaje). 

1.2 Poptávka objednatele může (ale nemusí) předcházet uzavření smlouvy. Poptávka je výzvou ke zpracování a podání nabídky dodavatelem, nejde o závazné jednání k uzavření smlouvy. 

 1.3 Za pravdivost a úplnost údajů v poptávce, nabídce a jiné komunikaci s dodavatelem odpovídá objednatel.

2 OBJEDNÁVKA SLUŽEB 

 2.1 Nabídka služeb dodavatele je návrhem na uzavření smlouvy, objednávka od objednatele jeho přijetím s účinky uzavření smlouvy (s dále uvedenými výjimkami). 

 

Uzavření smlouvy probíhá v rámci objednávkového formuláře dodavatele (v elektronické nabídce unikátní odkaz na webové rozhraní, u písemné nabídky tištěná forma). 

 

Rovněž je možné uzavřít písemnou smlouvu nebo využít další možnosti dle odstavce 1.1. Telefonická objednávka vyžaduje dodatečné potvrzení v jiné formě.

 

Dodavatel informuje předem objednatele, pokud již dojde k jednání směřujícímu k uzavření smlouvy (výslovným upozorněním, označením kroků za závazné apod.). 

 

Objednávku je možné uzavrieť odsúhlasením s ozn. kroků za závazné o a spätným potvrdením zhotoviteľa. 

 2.4 Zaslaná objednávka je platná po jej písomnom potvrdení. ; Pred tým může být na zaktualizována prípadne odmietnutá. 

 

 Při zaslání objednávky elektronickými prostředky zašle dodavatel objednateli obratem E-mail s potvrzením jejího obdržení a rekapitulací. Elektronickou objednávku je možné vytisknout a po vyplnění zaslat dodavateli poštou, datovou schránkou nebo podat osobně. 

 2.5 Objednávka musí být vyplněna správně, pravdivě a úplně (nejméně v rozsahu povinných údajů), jinak může dodavatel smlouvu okamžitě zrušit, aniž by byl k čemukoli zavázán; veškeré náklady a škody s tím spojené zejména dle prokázané míry rozpracování služeb nese objednatel. 

 2.6 Objednat smí oprávněná osoba objednatele (sama fyzická osoba, statutární zástupce právnické osoby, pověřený zaměstnanec nebo zmocněný pracovník objednatele - dle údaje v objednávce). Dodavatel si rovněž může vyžádat prokázání oprávnění k objednávce (plnou moc, pověření apod.) s odkladem poskytnutí služeb či zrušením v případě neprokázání. Jednání neoprávněné osoby, na základě které dodavatel provedl služby, zavazuje tuto osobu, která nahradí vzniklé náklady a škody. 

 2.7 Je-li vyžadováno či ujednáno zaplacení zálohy, je smlouva uzavřena vždy až dnem obdržení zálohy. 

 2.8 Pokud po uzavření smlouvy objednatel požaduje změny v rozsahu služeb alebo úpravu zadania , má zhotovitel právo na úpravu ceny, termínu a odstúpenie od zmluvy. 

2.9 Objednavatel má právo zrušit objednavku 24 hodín od potvrdenia jej prijatia.

 

 

III. Čas plnenia 

3.1 Doba vypracovania projektu je uvedená na VOP / zmluve / objednávke / dojednaná v maily / uvedená v internetovom rozhraní a písomne potvrdená (prioritne v takomto poradí) po objednaní a začína plynúť od prijatia náležitej platby podľa článku V., bod 5.1 a prijatí všetkých podkladov. Podmienkou sú splnené záväzky Objednávateľa v článku III. a článku V. Ak Objednávateľ svoje záväzky poruší, Zhotoviteľ si vyhradzuje právo ustanoviť novú dobu vypracovania. Objednávateľovi zaniká nárok na zmluvnú pokutu, náhradu škody a nápravu diela podľa ods. 3.4 tohto Článku. 

3.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred dohodnutým termínom a Objednávateľ je povinný toto dielo prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto Zmluvy. Doba vypracovania bude adekvátne predĺžená o dobu úprav pripomienkovaného diela.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na zhotovenie a prevzatie diela odovzdávacím protokolom. Objednávateľ zaplatí za dielo dohodnutú cenu alebo cenu podľa článku V., bod 5.5. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za zásadné porušenie Zmluvy a znemožnenie zhotovenia diela.

3.4 Pokiaľ bude mať Objednávateľ výhrady k odovzdanému dielu alebo jeho časti, tzn. že dielo alebo jeho časť bude mať zjavné a podstatné vady alebo nedorobky, je Zhotoviteľ povinný také nedostatky odstrániť. Objednávateľ dielo preberie podpisom odovzdávacieho protokolu alebo protokolárne zapíše nedostatky Zhotoviteľovi. V prípade, že Objednávateľ počas prvých 10 dní od odovzdania diela takýmto spôsobom nepripomienkuje dielo, považuje sa dielo v rozsahu, v ktorom nebolo konkrétne pripomienkované rozumným spôsobom za prebraté bez akýchkoľvek výhrad. Po náprave diela alebo jeho časti ho Zhotoviteľ opätovne odovzdá Objednávateľovi za rovnakých pravidiel.  Dielo sa môže odovzdávať, resp. preberať aj čiastkovo a aj priebežne za rovnakých pravidiel. Dielo alebo jeho časť sa považuje za odovzdané pokiaľ bolo odoslané mailom alebo do dátovej schránky alebo doručené Objednavateľovi k prevzatiu poštou.

3.5 Zhotoviteľ sa bude usilovať o spokojnosť Objednávateľa s dielom. Zhotoviteľ môže odmietnuť úpravu, opravu alebo zapracovanie pripomienok diela alebo jeho časti najmä a nie len ak, už raz bola prebratá podľa Článku VIXY, ods. 3.4. alebo pripomienky neboli poskytnuté do 10 dní od odovzdania alebo nebola uhradená vystavená faktúru v dobe jej splatnosti podľa Článku VIXY. 

Zhotoviteľ môže odmietnuť úpravu, opravu alebo zapracovanie pripomienok diela alebo jeho časti ak bude chcieť Objednávateľ zmeniť zadanie, budú predstavovať nové požiadavky alebo predstavujú zmenu zamýšlaného spôsobu zhotovenia diela .

3.5 Doba vypracovania bude predĺžená podľa návrhu Zhotoviteľa o xyz dní v prípade, že budú dojednané práce naviac alebo vykonané nevyhnutné práce naviac a aj predĺžená v prípade, že bude potrebné aby Objednávateľ alebo iné osoby zasiahli do procesu vypracovania, napríklad: doplnením údajov, podkladov, vyjadrení Objednávateľa alebo stavebného úradu a podobne o adekvátnu dobu a zároveň minimálne o dobu od kedy vznikla požiadavka alebo o to požiadal Zhotoviteľ až po zapracovanie. 

z důvodu objektivních překážek plnění Smlouvy vzniklých v důsledku rozhodnutí či zásahu orgánů 

 

 

 

1.    Cena

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za zhotovenie diela Zhotoviteľovi zaplatí cenu podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ si splnenie diela bude vyžadovať práce navyše zabezpečí ich Objednávateľ alebo po obojstrannej dohode Zhotoviteľ, keď sa tak nestane majú obe strany právo na odstúpenie od Zmluvy.

4.2 Cena za dielo je .............................. €.

Objednávateľ v žiadnom prípade nemá nárok na poverenie vypracovania diela alebo jeho časti inou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

1.    Platobné podmienky

5.1 Za zhotovenie diela uhradí Objednávateľ cenu na základe vyúčtovania vo forme faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi. Ak nie je určené inak za jednotlivé časti diela sa budú hradiť 50 % zálohovou platbou predom a zvyšných 50 % bude uhradených pri odovzdaní danej časti diela. Objednávateľ má právo na zádržné podľa Článku VIIX, ods. 4.3. 

5.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa môžu na podnet Objednávateľa dohodnúť na úpravy, opravy a zapracovanie pripomienok v rámci ceny diela. Ak sa zmluvné strany takto nedohodnú má Zhotoviteľ nárok na hodinovú odmenu platenú 100 % zálohou faktúrou a platbou predom (v zmysle hodinových odmien uvedených podľa náročnosti v publikácii Unika a stránkach www.cenyzaprojekty.cz/kalkulace/sazebnik a www.cka.cz/sluzby/clenum/kalkulacky) a v počte hodín, ktorý predom určí Zhotoviteľ. Toto ustanovenie sa netýka prípadov, kedy sa objednávateľ dožaduje zmien a úprav projektu, ktoré sú v rozpore s predom dohodnutým zadaním a zhotovením diela inak ako bolo zamýšľané, v takom prípade sa postupuje ako keby to boli práce naviac.

 

 5.3 Prevzatie projektu prebieha poštou na dobierku. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi daný projekt Slovenskou poštou alebo inou prepravnou spoločnosťou na dobierku. V malom rozsahu môže Zhotoviteľ projekt priebežne poskytnúť na odsúhlasení Objednávateľovi. Pripočítané môžu byť poplatky za tlač, balné a poštovné. Dni, kedy je projekt v preprave sa nezapočítavajú do doby plnenia. V prípade ak bude potrebné projekt z nejakého dôvodu poslať znovu doba plnenia diela bude adekvátne predĺžená.

 

5.4 Po obojstrannej dohode je možné projekt prevziať osobne alebo elektronicky. Pri prevzatí elektronicky Zhotoviteľ zašle danú časť diela (max. jej 1/2) ako náhľad, potom po úhrade danej faktúry Zhotoviteľ odošle celú danú časť diela v PDF.

 

5.5 Zhotoviteľ môže poskytnúť Objednávateľovi dielo vo formáte dwg alebo podobnom za poplatok na požiadanie, pokiaľ ním bude disponovať.

 

5.3 Faktúra musí obsahovať: obchodné meno Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo, číslo faktúry, deň jej splatnosti, číslo účtu a fakturovanú čiastku.

5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa platnej úpravy, Objednávateľ je oprávnený takú faktúru spolu s jej prílohou vrátiť Zhotoviteľovi v lehote do 3 dní od jej doručenia s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov na opravu, pričom v takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti až doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. V inom prípade sa faktúra považuje za započítanú,  prijatú a Objednávateľovi vzniká povinnosť úhrady na účet Zhotoviteľa.

5.5 Splatnosť faktúr je 5 dni od doručenia.

5.6 Objednávateľ má právo na vrátenie peňazí podľa Článku VIXY. ods. 4.3 [odstúpenie a alikotne vyučtovanie] 

 

1.    Zmluvné pokuty a náležitosti

6.1 Ak odovzdá Zhotoviteľ dielo po dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % s DPH z ceny uvedenej v článku IV., za každý deň omeškania až do splnenia zmluvnej povinnosti.

6.2 Pokiaľ Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v dobe do 30 dní od ich reklamovania Objednávateľom, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % s DPH za každý deň omeškania.

6.3 Pokiaľ Objednávateľ neuhradí faktúru Zhotoviteľa v lehote splatnosti podľa článku V., zaplatí Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 0,1 % s DPH za každý deň omeškania.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak sa bude dožadovať odstúpenie od Zmluvy z nepodstatných dôvodov, zaplatí Zhotoviteľovi za porušenie svojich povinností administratívny poplatok spojený so spracovaním zákazky vo výške 10 % z celkovej ceny diela a zároveň nie viac ako 150 €. Nie je tým dotčen nárok Zhotovitele na náhradu škody prokazatelně způsobené mu porušením povinnosti Objednávateľa

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta/y a  náhrada škody samostatne ani v ich súčte nemôže byť väčšia ako 100 % z ceny časti diela, ktorého sa pokuta alebo škoda týka.

6.6 Pokiaľ v zmluve alebo v objednávke nie je určené inak zmluvné strany majú nárok na náhradu škody do 100 % z ceny časti diela, ktorého sa škoda týka. Iné podmienky je možné dohodnúť osobitne po uzavretí poistenia na základe písomnej dohody oboch strán. Obe strany sa zaväzujú vyvinút maximálne úsilie aby sa akejkoľvek škode predišlo. 

6.7 Zmluvné strany nemajú nárok na náhradu škody zapríčinenú z omeškania úhrady faktúry alebo zhotovenia diela alebo dôvodu z nevykonania časti diela. Objednávateľ v žiadnom prípade nemá nárok na poverenie vypracovania diela alebo jeho časti inou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

.1 Kupujúci môže stornovať objednávku do 48 hodín od objednania tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

6.2 Kupujúci nemá právo odstúpiť od objednávky tovaru projektu uvedeného v bode 4.2, 4.3), pretože projektová dokumentácia je tovar vyrobený na mieru určený osobitne pre jedného spotrebiteľa – Kupujúceho pre vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a výstavbu na vopred určenom pozemku , podľa §7, bodu 6, odst. c, zákona č. 102/2014.

6.3 Predávajúci má nárok na cenu diela aj v prípade, ak:

• si kupujúci neprevezme vyhotovenú PD napriek tomu, že ju predávajúci zhotovil v súlade s právnymi normami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v objednávke a vyzval objednávateľa na jeho prevzatie; vo výške 100%
• kupujúci predčasne ukončí objednávku, alebo oznámi predávajúcemu, že si projektovú dokumentáciu neprevezme (resp. tak koná) a to v rozsahu 30 % z celkovej ceny diela v prípade, ak dôjde k takémuto predčasnému ukončeniu tejto objednávky pred schválením dispozície stavby na pozemku a v rozsahu 100 % ceny diela v prípade, ak dôjde k takémuto predčasnému ukončeniu tejto objednávky po schválení dispozície stavby na pozemku.

6.4 Po doručení oznámenia o stornovaní objednávky predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky, alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

VII. Odstúpenie od Zmluvy

7.1 Táto zmluva môže zaniknúť po dohode oboch Zmluvných strán ku dňu, ktorý si dohodnú alebo podľa ustanovení uvezených v tejto zmluve. 

7.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Zhotoviteľ dostane do výrazného omeškania vzhľadom na rozsah prác. V takom prípade je Objednávateľ povinný oznámiť to Zhotoviteľovi s odvolaním sa na tento článok zmluvy a poskytnúť mu lehotu 30 dní na nápravu.

7.3 Zhotoviteľ je oprávnený s účinnosťou k okamihu doručenia Objednávateľovi odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia povinnosti Objednávateľa vyplývajúcej zo Zmluvy. Za podstatné porušenie povinnosti Objednávateľa sa považuje:

a) pokiaľ bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi o viac ako 30 dní,

b) pokud neposkytne, a to ani přes prokazatelnou výzvu Zhotovitele, Zhotoviteli potřebnou součinnost při zhotovení a prebratí diela nebo neposkytne nezbytné podklady.

7.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená s účinnosťou k okamihu doručenia druhej zmluvnej strane odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ:

a) sa druhá zmluvná strana preukázateľne stala neschopnou plniť svoje záväzky;

b) bude rozhodnuté o úpadku druhej zmluvnej strany

c) ak potrvá viac ako 4 mesiacov nemožnosť plnenia z dôvodu vyššej moci

7.5 V prípade, že nastane situácia, ktorá sa nepredpokladala je každá zo Zmluvných strán samostatne oprávnená aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy.

7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že začaté práce a začaté dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú alikvotne k zmluvným cenám v preukázateľnom rozsahu. Rovnako sa vyúčtujú a prípadne aj vrátia späť vykonané úhrady na účet Objednávateľa. Záväzok zaniká odstúpením od Zmluvy len v prípade, ak sa na tom dohodnú Zmluvné strany. 

 

SPECIFIKACE SLUŽEB, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 5.8 Predávajúci zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. Predávajúci zodpovedá za prípadné vady, ktoré sa môžu vyskytnúť po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

 6.2 Dodavatel služby poskytuje v souladu se smlouvou včetně VOP, s platnými předpisy a obecně závaznými normami, s využitím řešení obvyklých v daném oboru, dle stavu vědy a techniky, pokud není uvedeno výslovně jinak. 

 

 6.4 V případě záručních vad dodavatel zahájí jejich odstranění do 30 dnů ode dne jejich prokázání a odstraní je bez zbytečného odkladu. Postupuje sa ako podľa Článku VIXY. ods. 5.2. 

 6.5 Dodavatel vychází při poskytování služeb a zpracování dokumentace ze zadání, informací a podkladů objednatele, ty není povinen kontrolovat nebo ověřovat. Záruka se proto nevztahuje a dodavatel neodpovídá za vady a vlastnosti služeb a dokumentace v důsledku zadání, informací nebo podkladů objednatele, jejich nepravdivosti, nesprávnosti, nevhodnosti a neúplnosti, nedostatku nebo vad součinnosti objednatele, v důsledku nezohlednění místních poměrů,  dodavatel neodpovídá ani za způsobené následky a škody. Případné vícenáklady na úpravu nebo odstranění, další nutné práce hradí objednatel. 

 

 6.8 Objednatel má právo zrušit smlouvu, je však povinen zhotoviteli uhradit náklady spojené s prokázanou mírou rozpracování díla, minimálně však 50% z celkové ceny díla (cena včetně DPH). 

14.1. Zhotoviteľ zodpovedá za Vady, ktoré má projektová dokumentácia alebo jej časť po dobu 12 mesiacov od odovzdania diela alebo jeho časti pod podmienkou, že Objednávateľ neporuší VOP. V prípade, ak objednávateľ poruší VOP Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady od dňa odovzdania diela alebo jeho časti. Záruční doba na technickou a formální správnost a úplnost provedení služeb včetně dokumentace činí 12 měsíců. 

 

13.3.1. V prípade, že Objednávateľ nie je osobou odborne spôsobilou a nie je schopný ani pri vynaložení všetkej svojej odbornej starostlivosti skontrolovať pri odovzdaní a prevzatí diela údaje v projektovej dokumentácii, tak Objednávateľ poverí prevzatím hotového diela odborne spôsobilú osobu, schopnú skontrolovať všetky náležitosti projektovej dokumentácie, aj to, že zodpovedá dielo zadania a upozornenia bezprostredne nadväzujúcich na odovzdanie diela alebo jeho časti.

Objednávateľ môže poverí prevzatím hotového diela odborne spôsobilú osobu

  Zvláštné ustanovení

Dodavatel může použít dokumentaci a jiné výsledky služeb, prvky a části k podnikatelským a marketingovým účelům (odborné články a studie, prezentace, příspěvky na sociální sítě, reference atd.), vždy přiměřeně a s ohledem na práva a oprávněné zájmy objednatele (ochranu jeho identity, soukromí atd.). Právo dle tohoto odstavce nezahrnuje osobní údaje objednatele. 7.3 Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

 

   VIII. Spoločné a záverečné ustanovení

V případě vyšší moci jako mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran (např. živelná pohroma, válka apod.), se přiměřeně prodlužují termíny pro poskytnutí služby o dobu trvání takové překážky a dobu potřebnou k překonání jejích důsledků. Totéž platí i v případě prodlení nebo jiné podstatné skutečnosti na straně třetích osob, kterou nemohl dodavatel ovlivnit, např. trvání lhůty nebo prodlení s vyjádřením či dodáním potřebných podkladů od orgánů veřejné správy, státních úřadů a organizací. Za oprávněný důvod k přiměřenému prodloužení termínu pro poskytnutí služby se považuje také úmrtí či vysoce infekční onemocnění zaměstnance dodavatele (např. COVID-19), pověřeného zpracováním objednané služby, dojde-li k úmrtí či prokázání onemocnění v průběhu zpracování této služby. 

 8.2 Právní vztahy mezi stranami vzniklé dle těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

 8.3 Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení VOP se nedotýká ostatních jejich ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Vady formy lze oboustranně dodatečně zhojit. 

 8.4 Kde je to dle platných předpisů možné, pro všechny spory vznikající ze smluv a VOP a v souvislosti s nimi sjednávají strany příslušnost věcně příslušného soudu dle sídla dodavatele. Objednatel – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu o službách, pokud se ho nepodařilo vyřešit s dodavatelem přímo. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (stránky www.coi.cz, e-mail adr@coi.cz, web adr.coi.cz). 

 8.5 Objednatel potvrzuje, že se s VOP pozorně, dostatečně a v plném rozsahu seznámil a bez výhrad je přijímá a souhlasí s nimi, že zde nejsou žádné podmínky, které nemohl rozumně očekávat, obsah je plně srozumitelný, význam všech doložek je mu dostatečně znám.

 

 

8.1 Zmluva je uzatvorená okamihom, dňom doručenia podpísanej Zmluvy zmluvnými stranami. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy možno iba vo forme písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané oboma Zmluvnými stranami.

8.2 Najmä a nie len pri projektoch v stupni pre stavebné povolenie alebo pri rekonštrukciách, resp. zmenách dokončených stavieb Objednávateľ čestne prehlasuje, že poskytnuté materiály, podklady a pod. sú pravdivé a správne.  . Objednavatel se zavazuje předložené dílo překontrolovat a pokud bude v nějakém ohledu nesprávné nepoužít na další účely.

Objednávateľ zodpovedá za správnosť údajov aj po odstúpení od Zmluvy niektorú zo Zmluvných strán.

Projekt pre stavebné povolenie je nutné brať ako návrh priestorového riešenia. Detailné posúdenie existujúcich podmienok lokality, vrátane overenia stavebno-technických, geologických a hydrogeologických faktorov, bude realizované v ďalšej fáze projektovej prípravy alebo pred zahájením výstavby. Táto kontrola bude vykonaná zodpovedným odborným dohľadom, stavebným dozorom či iným kompetentným subjektom, ktorého závery môžu prípadne viesť k upresneniu konštrukčného riešenia stavby v súlade s aktuálnymi zisteniami na mieste.

8.3 Pokiaľ sa plnenie z tejto Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, povinnosť Zhotoviteľa zanikne.

8.4 Odstúpenie od Zmluvy alebo iné dôležité vzniknuté okolnosti je potrebné písomne ​​oznámiť Zmluvným stranám.

8.5 Zmluvné strany (vrátane tretích strany) sa dohodli, že písomnosti týkajúce sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy si budú doručovať len podľa podmienok uvedených v tomto článku Zmluvy, v inom prípade sa bude písomnosť považovať za nedoručenú.

Objednávateľ sa zaväzuje doručovať písomnosti výlučne na korešpondenčnú adresu Zhotoviteľa a to emailom uvedeným v záhlaví Zmluvy alebo osobne alebo na adresu sídla spoločnosti. Zhotoviteľ sa doručovať písomnosti výlučne na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo osobne alebo emailom uvedeným v záhlaví Zmluvy alebo emailom, ktorým Objednávateľ komunikoval.

Písomnosť bude považovaná za riadne doručenú jej prevzatím adresátom, odmietnutím prevzatia a v prípade nedoručiteľnosti žiadnym z uvedených spôsobov bude písomnosť považovaná za doručenú nasledujúci deň po jej odoslaní. V prípade elektronického doručovania sa za deň doručenia považuje najbližší nasledujúci pracovný deň po doručení správy preberací protokol, odstúpenie od zmluvy, uplatnenie zmluvných pokút a iná forma komunikácie medzi Zmluvnými stranami sa uskutočňuje najmä písomne ​​alebo elektronicky.

8.6 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

 

8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú, majú aspoň základný prehľad v danej problematike a na znak súhlasu túto Zmluvu vlastnoručne pod. ktorých jeden je pre Zhotoviteľa a jeden pre Objednávateľa.  spolupráca na dobu určitú 

 

Právní vztahy mezi stranami vzniklé dle těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

 8.3 Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení VOP se nedotýká ostatních jejich ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Vady formy lze oboustranně dodatečně zhojit.

neplatnosti jednoho ustanovení neznamená neplatnost zmluvy a ideálne ak je niečo neplatné platilo by niečo iné v podobnom zmysle.